摘要：好筆桿子網小編為你整理了多篇相關的《打樓板合同范本(實用42篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在好筆桿子網還可以找到更多《打樓板合同范本(實用42篇)》。
打樓板合同范本 第1篇
(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內得到答復的，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
打樓板合同范本 第2篇
1、乙方簽訂本合同后，不得將工程分包。如有分包行為，甲方有權解除合同，并扣除本合同簽訂之日前乙方所完成工程量的全部工程款，乙方無條件退出施工現場。
2、建安保險及人員意外傷害保險，由乙方自行辦理，并承擔費用。
3、乙方應嚴格按照國家施工規范和安全規范組織施工，如因乙方安全措施不力，造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
4、甲方正常使用的情況下，乙方應按國家關于工程質量保修的有關規定，承擔自工程竣工之日起為期5年的免費質量保修責任。
5、本合同(含附件)一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
注：本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起正式生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：
乙方：
甲方位于____________建有住房一棟，為了維護甲乙雙方共同利益，保證施工質量和安全施工，經甲乙雙方平等協商，簽定本施工協議。
1、乙方進戶后，應實地勘察，會同施工人員作好安全生產方案，否則條件不成熟不應施工。
2、施工中的安全防護器材必須配置到位，否則不得施工，在施工操作中造成意外人身傷害和事故造成的損失應由乙方負責。
3、乙方應保證工程質量，(參照當地工程水平)甲方不得過份挑剔，如因返工，費用由乙方負擔。
4、工程總施工量______平方米，計幣______元，工程完工后一次性付清費用，甲方不得拖欠。
5、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，本合同從簽字之日起生效，未盡事宜，由甲、乙雙方共同協商。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
甲方：______________
乙方：_________________
甲方因業務需要，由乙方安裝部分產品，雙方經過協商，達成如下協議書：_________________
一、安裝的項目名稱和地點：_________________
二、安裝的產品名稱、規格、型號、數量和安裝報酬：_________________名稱規格型號數量安裝合計
三、完成安裝的期限：從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。
四、安裝的質量要求：_________________
五、安裝的安全責任：_________________乙方確保規范、安全地完成上述安裝內容，安裝過程中如發生人身、財產的損害事故的，乙方自行承擔全部責任或者損失，與甲方無關；
六、安裝報酬的結算支付時間：_________________
七、違約責任：_________________乙方每逾期一天，支付違約金________元；甲方逾期付款的，按照每日萬分之二點一賠償利息損失；
八、如因本協議書發生糾紛的，雙方協商解決，不成時交由_______________縣人民法院裁判。
九、本協議書經雙方簽章后生效，協議書一式二份，雙方各一份。
甲方：______________
乙方：_________________
日期：______________
甲方：
乙方：
甲乙雙方協商以定下如下建筑承包合同協議。
一、此建筑施工承包方式為乙方包工包料，乙方負責出工建設并自行解決建設施工所有設備、建筑所用的全部原材料，施工人員的吃住生活由乙方全部負責。
二、被建房屋的建筑面積為____平方米，其中包括瓷磚、地板磚、電線接通為準，乙方的施工承包單價為每平方米790元。
三、施工要求：
1、圈梁鋼筋為12螺紋4根，柱子為12螺紋4根，板筋為主筋10個，副筋為6個，距離主15厘米，副18厘米。
2、門一個口300元，窗戶130元每平方米，地磚25元平方米，外墻瓷磚10元每平方米，電線4平方銅芯線，如造價高甲方自付。
3、計算方法外皮拉外皮計算，樓梯為二分之一計算，外沿為全面計算。
4、乙方應按甲方的建筑要求保證施工質量，房屋交工后，由甲方進行驗收，如有不合格部分，由乙方進行修補好為止。
5、如有施工中發生人員傷亡，由乙方全部負責。
四、付款方式：
…… 此處隱藏41884字，全部文檔請下載后查看。喜歡就下載吧 ……
