摘要：好筆桿子網小編為你整理了多篇相關的《裝修糾紛合同范本(熱門15篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在好筆桿子網還可以找到更多《裝修糾紛合同范本(熱門15篇)》。
裝修糾紛合同范本 第1篇
甲方：______(以下稱甲方)
乙方：______(以下稱乙方)
經甲乙雙方友好協商，賓館客房、大堂裝修達成協議如下：
1、甲方責任：甲方負責清理必用品保證乙方能夠順利進行施工，報建手續，外界關系由甲方負責，水電到施工場地費用由甲方負責。
2、乙方責任：乙方開工之日起負責場地干凈按甲方要求施工，單價按每間客房、廁所計算，客房、廁所按報價單附件為準，所有材料必須由甲方認可后乙方方可施工，甲乙雙方協商認可大堂報價后方可施工。
3、承包單價每間客房、廁所_/間計算。(另外1—4樓電梯井道土建工程包工包料為______元，本報價不含稅)
4、安全責任：在施工期間，此項裝修施工過程中，現場由乙方管理，甲方協助，所有大小安全事故一切責任由乙方負責，與甲方無關，甲方不承擔任何經濟責任。
5、付款方式：在簽合同之日起，甲方付給乙方啟動資金，其余工程款按工程量付款，工期在日期：______開工至日期：______完工，如甲方原因不能施工，工期順延，沒其它原因，乙方沒按期完工每天罰款______元，在工程完工驗收后工程余款一次性付給乙方，在工程款內預留5%作為保證金，如沒有質量問題，余款5%的保證金在乙方，在保修期間，如有質量問題，甲方提前一天通知乙方來人維修，如甲方原因費用由甲方負責。如不是甲方原因一切維修費用由乙方負責。
6、承包協議書甲乙雙方各式一份簽字生效。
甲方簽字：______乙方簽字：______
身份證號碼：______身份證號碼：______
電話：______電話：______
日期：______日期：______
裝修糾紛合同范本 第2篇
原告: ***，男，漢族，**年*月**日出生，身份證住址：***，身份證號碼：***，系***的經營者。
被告一：**，男，漢族，**年**月*日出生，身份證住址：******，身份證號碼：****。
被告二：**，女，漢族，**年*月**日出生，身份證住址:****，身份證號碼：***。
兩被告目前的共同住址是***。
案由：買賣合同糾紛
訴訟請求：
1、請**判決兩被告支付所欠貨款******元（*萬零*仟**元整），兩被告對該欠款負連帶責任。
2、請**判決兩被告從**之日起按**人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準支付欠款利息，直至兩被告付清全部欠款止。
3、本案全部訴訟費用由兩被告承擔。
事實和理由：
原告自20xx年開始在**經營**貿易部，被告**和**也是在**鎮做裝修生意的兩夫妻，他們兩人20xx年開始在**購買商品房定居。兩人多年來經常向原告購買玻璃產品，共欠下貨款**元，被告**在20xx年12月28日寫下《欠條》對上述欠款加以確認。
兩被告是夫妻關系，兩人以家庭經營模式一起做生意，共同向原告購買玻璃產品，其二人應共同為欠款的義務主體。而且，兩被告沒有其他職業，他們的經營收入全部用于家庭生活，所以兩被告應該對所欠的貨款負有連帶責任。
現原告已多次催促兩被告還款，但兩被告一直拖欠。原告為維護自身合法權益，遂向貴院提**訟，請貴院****原告的'訴訟請求。
**市第*人民**
具狀人：
年 月 日
裝修糾紛合同范本 第3篇
甲方：______ 法定監護人：______
乙方：______ 法定監護人：______ 法定監護人：______
經雙方協商一致，現 (甲方)與 (乙方)就20____年____月____日在工地發生的學生傷害事故，經地方公安派出所及校方多次調解，本著平等、自愿、公平原則，經友好協商，達成如下協議：
一、甲方愿一次性賠償給乙方醫療費、誤工費、交通費、住宿費，精神撫慰金等合計人民幣________元，此賠償款直接由公司從甲方工資中扣除支付給乙方。
二、上述費用支付給乙方后，由乙方自行安排處理，其安排處理的方式及后果不再與甲方有任何關系。
三、甲方 履行賠償義務后，乙方 保證就此事不再以任何形式和任何理由向甲方 提出其他任何賠償費用要求。
四、甲方履行賠償義務后，就此事處理即告終結，甲乙雙方之間不再有任何權利、義務。以后因這次賠償事故的結果亦由乙方自行承擔，甲方對此不再承擔任何責任。
五、本協議為雙方平等、自愿協商之結果，是雙方真實意思表示，且公平、合理。
六、本協議內容甲乙雙方已經全文閱讀并理解無誤，甲乙雙方明白違反本協議所涉及后果，甲乙雙方對此協議處理結果完全滿意。
七、本協議為一次性終結處理協議，本協議書一式二份，雙方各執一份，經雙方簽字或捺指印后生效，雙方當事人各應以此為據，全面切實履行本協議，不得再以任何理由糾纏。
八、乙方今后身體或精神出現任何問題均與甲方無關。
甲方：________(簽字) 乙方：________(簽字) 見證人：________
____年____月____日 ____年____月____日 ____年____月____日
裝修糾紛合同范本 第4篇
原告：__________________
住址：南京市白下區中山南路________
法定**人：______
被告：________，男，漢族，1982年9月30生，住上海**寧區天山西路________，電話：________
訴訟請求：
…… 此處隱藏9571字，全部文檔請下載后查看。喜歡就下載吧 ……
