摘要：好筆桿子網小編為你整理了多篇相關的《安裝承攬合同范本(實用7篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在好筆桿子網還可以找到更多《安裝承攬合同范本(實用7篇)》。
安裝承攬合同范本 第1篇
根據《_合同法》，委托、承攬雙方按平等互利原則，協商一致簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條 工程范圍
1、 甲方委托乙方安裝 延安寶岳工貿有限公司 共計電梯數量為(大寫)臺 。
2、 土建尺寸及要求：由委托方提供經安裝項目工程確認的《電扶梯土建布置圖》。
第二條 安裝費總金額
注：此費用包括電梯起吊、腳手架部分改造及電梯井道照明安裝。(包括井道預留孔洞
第三條 結算方式及付款期限
1(元)
2、委托方在承攬方安裝調試完畢，驗收申報前支付承攬方貳萬元整。 (元)
3、電梯經技監局檢驗合格，電梯交付使用后，委托方支付承攬方壹萬元整。 (元)
4、電梯安裝完畢驗收合格，一年免保期到期后，委托方支付承攬方壹萬 元整
第四條 質量保證
1、承攬方安裝的電梯按國家GB7588-20_標準(當速度≤ 2m/s時，同時符合GB10060
2、 承攬方自產品安裝驗收交付(書面移交)之日起12個月內，對產品安裝質量提供保證。
第五條 委托方責任
1. 向承攬方提供經項目單位確認的《電梯井道土建布置圖》。
2. 提供符合國家標準的全套設備產品，提供產品相關的全套資料。
3. 委托方負責將合同所訂的全套產品運抵用戶工地。
第六條 承攬方的責任
1. 嚴格按照國家和制造廠有關標準、規范進行開工申報、安裝、檢驗工作。對所安裝
2. 承攬方負責電梯安裝后一年免費保養、年審工作。一年后由承攬方和用戶簽訂有償
3. 承攬方安裝人員必須嚴格按照安全操作程序及規范施工，杜絕人身傷亡事故。
4. 負責接受甲方委托，指派持證人員按甲方規定的要求，國家標準和當地市有關安裝
第七條 安裝竣工檢測
1. 安裝結束自檢合格后，承攬方向當地法定電梯檢驗部門辦理驗收申報手續，驗收合格或整改合格后辦理電梯使用移交手續。
2. 存在下列任何情形之一，不辦理電梯移交手續，委托方不得自行接管使用，擅自接管使用由此產生的一切安全和質量責任均由委托方承擔，給承攬方或他方造成損失的應同時承擔賠償責任。
安裝產品未經當地政府主管部門驗收。 □ 未辦理經承攬方確認的書面移交手續。
第八條 違約責任
1.委托方擅自中止合同，無權請求返還定金。
2.安裝期間，因委托方原因造成誤工，則工期按照實際延誤時間順延。
3.委托方逾期付款，應承擔安裝總價每天萬分之三的違約金。
4.其他違約責任按《合同法》以及其他相關法律承擔各自責任。
第九條 其他事項
1.電梯驗收合格后，書面移交委托方前，如委托方提出使用要求，則委托方應與承攬方簽訂電梯借用協議。
2、在合同履行期間，由于不可抗力的原因造成無法按委托、承攬雙方合同條款履行時，在取得合法證明后，可免于承擔違約責任，但無法履約方應采取積極措施，減少雙方損失。
3.委托方、承攬方在合同履行期內如遇合同爭議時，可以通過友好協商解決。協商不成時，雙方任何一方可以向人民法院提起訴訟。
4.本合同一式 貳 份，甲方持 壹 份、乙方持 壹 份。
5.合同自雙方簽字蓋章之日起生效。委托、承攬雙方對合同條款如果進行修改，必須雙方簽字蓋章后方能生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
安裝承攬合同范本 第2篇
質保期為 年,自定作物最終驗收合格之日起計算。在質保期內如出現質量問題，乙方應在甲收到甲方通知 日內負責免費維修或更換，否則，甲方有權委托第三人進行維修，所發生的費用直接從質保金中扣減，質保金不足以支付該費用的，由乙方補足。經乙方維修或更換后，仍然存在質量問題，乙方應當賠償甲方由此造成的全部損失。
質保期滿后，甲方返還乙方質保金的，并不表示免除乙方對交付物品質量的責任。乙方對定作物負有終身保修責任。
（提示：可根據實際情況選擇適用本條款）
安裝承攬合同范本 第3篇
乙方不得對本合同的定作物行使留置權。
本合同債權不得轉讓，也不得用于擔保。
乙方積極協助甲方在稅法規定期限內辦理有關的進項稅額的認證申辦手續。乙方開具的增值稅專用發票在送達甲方后如發生丟失、滅失，乙方應按照稅法規定和甲方的要求及時向甲方提供該發票的存根聯復印件，以及乙方所在地主管稅務機關開具的《丟失增值稅發票（專用發票/普通發票）已報稅證明單》，如因乙方拒絕履行配合義務，造成甲方經濟損失的，應由乙方承擔。
…… 此處隱藏3702字，全部文檔請下載后查看。喜歡就下載吧 ……
