摘要：好筆桿子網小編為你整理了多篇相關的《招牌制作合同范本(通用12篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在好筆桿子網還可以找到更多《招牌制作合同范本(通用12篇)》。
招牌制作合同范本 第1篇
1、本合同附件是本合同的有效組成部分。雙方在執(zhí)行合同中，若發(fā)生爭議協商不成，任何一方均可向合同簽署地所管轄權的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力，若補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代 表 人： 代 表 人：
室內廣告制作合同
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著公平、公正、公開的原則，就___館內科室牌及宣傳欄制作安裝事宜，特訂立本合同，以便同共遵守。
一、項目概況：
____位于____，是____單位。館內設有舞蹈、書法、繪畫、圖書等科室，是___文化、科技、教育發(fā)展培訓基地。經現場采集，館內共需設立科室牌19個，普通宣傳欄6-8個，樓梯間宣傳欄5個。乙方在熟悉了解館內情況，了解制作工藝后，愿以全額預先制作，竣工后統一結帳的形式完成該項目的制作安裝工作。
二、合同期限：
自本合同簽訂之日起合同生效，乙方在簽訂本合同起3日內，安排人員材料進場制作。制作期間，乙方應保證辦公區(qū)內的安全文明，做到文明施工。廣告的設計由甲方提供設計所需素材給乙方，乙方安排人員設計和與甲方協商溝通。乙方應在開工之日起計，在20個工作日內完成館內的制作安裝，交付甲方使用。甲方在接到乙方竣工通知后3日內對所有制作產品進行驗收，達到驗收標準合格后，告知乙方在2日內出具正式發(fā)票，甲方在收到乙方正式發(fā)票的5日內將制作款全額支付給乙方。
四、甲方的責任：
合同簽訂后，甲方應及時將設計所需素材提供給乙方設計。現場制作期間甲方要負責給乙方的施工提供方便，及時將門鎖打開，確應有事不能及時開門時，應與乙方取得聯系，如因制作工藝方面有疑問，也應與乙方及時聯系，雙方協商一致后方可繼續(xù)施工，在收到乙方竣工通知后，甲方應在規(guī)定的時間內組織驗收人員對制作產品驗收，驗收不合格后要求乙方改進。驗收合格后，及時向乙方索取正式發(fā)票，在規(guī)定的時間內向乙方支付工程款。若甲方有違上述責任，則屬甲方違約，須承擔相應違約責任。
五、乙方的責任：
乙方在合同簽訂后，及時組織設計與制作人員進行設計制作，對設計及制作中的疑問可與甲方聯系，不得擅自做主。乙方應在規(guī)定的時間內完成該制作項目的工作，不貪工，不窩工，不延誤工期。制作人員必須熟悉開料、焊接、美化工藝，以保證按期按要求完成施工。施工期間乙方人員應做到不打擾周邊民眾休息生活，不亂扔制作廢料，施工完成后要對施工場地清掃。制作后驗收不合的情況，乙方及時組織人員進行改進。驗收合同后，乙方應主動配合甲方，提供正式發(fā)票以便甲方備帳。若乙方有違上述責任，則屬乙方違約，須承擔相應違約責任。
六、不可抗力因素：
若遇上惡劣天氣，或上級領導檢查、館內變更需要等，造成工期延誤，雙方無違約責任，所延誤工期順延。
七、未盡事宜：
本合同未盡事宜，甲乙雙方可根據合作需要另行訂立補充合同，補充合同經雙方簽字蓋章后，與本合同具同等法律效力。
八、其它：
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一分，若因該合同產生的爭議，雙方可自行協商解決。雙方協商無法解決，本合同作為合作依據，可交由當地執(zhí)法機關裁定，當地執(zhí)法機關無法裁定，可交由當地法院處理。
附：1、制作預算表
甲方(蓋章)：
單位負責人(簽字)：
簽字日期： 年 月 日
乙方(蓋章)：
單位負責人(簽字)：
簽字日期： 年 月 日
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據相關法律、法規(guī)之規(guī)定，現就乙方承攬甲方廣告的制作及安裝事宜達成如下一致協議。
一、工程概況：
1、店招制作規(guī)格：長110米，高12米。乙方需對所制作的尺寸負責，若有出錯由乙方負責。
2、材質(附制作材料品牌規(guī)格要求清單)：
3、要求：按照乙方的施工規(guī)范要求施工(附施工要求圖紙)，店招版式按雙方確定之版面大小施工(附施工圖紙)
二、質量要求、技術標準：
1、質量要求和技術標準依照雙方的約定或附件為準則。
2、要求制作安全、牢固、美觀，鋁塑板要平整，發(fā)光字基本均勻。
3、光源要以乙方所操作的技術規(guī)范及數量進行，如甲方改變或增加數量則需增加相關費用，如甲方為了省電等原因改變或減少數量則乙方不為光源的效果負責。
…… 此處隱藏19643字，全部文檔請下載后查看。喜歡就下載吧 ……
