摘要：好筆桿子網小編為你整理了多篇相關的《關于承攬合同范本(匯總4篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在好筆桿子網還可以找到更多《關于承攬合同范本(匯總4篇)》。
關于承攬合同范本 第1篇
委托方：_________
承擔方：_________
簽訂地點：_________
簽訂時間：_________年_________月_________日
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1、項目(媒介)：
2 、廣告內容及有關證件的名稱、編號：
承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委托方提供虛，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。
3、發布地點或形式：
4、顏色：
5、規格或材料：
6、刊播次數、起訖時間、日期：
7、其他要求：
第二條費用及支付辦法
1、費用包括：
設計、制作費：
發布費：
代理費：
合計金額(大寫)：
2、結算方式和期限：
3、承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間
第四條違約責任
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的x%，向承攬方償付違約金；超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造部分廣告費的x%，向委托方償付違約金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第種方式處理：
1、提交仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項
第七條附則
1、本合同附件，名稱。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本x份。
3、本合同有效期：自年月日生效至年月日終止。
委托方：_________
單位名稱(蓋章)：_________
地址：_________
郵編：_________
法定代表人：__________________
委托代理人：_________
電話：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
稅號：_________
承攬方：_________
單位名稱(蓋章)：_________
地址：_________
郵編：_________
法定代表人：_________
委托代理人：_________
電話：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
稅號：_________
關于承攬合同范本 第2篇
甲方：_________
法定代表人：_________
職務：_________
聯系方式：_________
身份證件：_________
乙方：_________
法定代表人：_________
職務：_________
聯系方式：_________
身份證件：_________
經甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：
2、工程承包總面積____：，每平方米價款____元，工程總價款計____元。
3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料（水泥、水、電等）由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權利義務：
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式：
1、經甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積____平方米，每平方米____元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清。
四、違約責任：
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔。
五、其他
1、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。
2、本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產生法律效力。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
____年___月___日 ___年___月___日
關于承攬合同范本 第3篇
甲方（定作人）：_________
乙方（承攬人）：_________
甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據《_合同法》以及國家相關法律法規，簽訂本合同。
一、承攬期限
本合同自______________年_______月________日起至 _____年_______月________日止，合同期滿自行終止。
二、承攬范圍及工作標準
1.承攬范圍：
2.工作標準(見附件)。
三、承攬方式
乙方承攬合同中所規定的保潔服務，并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
四、承攬費用
1.合同期保潔承攬費用總額為_________元。其中，月度保潔費用為_________元。
…… 此處隱藏1493字，全部文檔請下載后查看。喜歡就下載吧 ……
